Na emissão de eventuais novos termos aditivos para as obras de Imbituva, a Cohapar deve assegurar que o parecer técnico apresente motivação devidamente fundamentada para justificar o prazo concedido;

Para essas obras, a Cohapar precisa aprovar formalmente os novos projetos ou as alterações em projetos pelos setores responsáveis e pelo projetista original, registrando em processo administrativo, com assinatura do responsável técnico, antes de assinar termos aditivos e autorizar a execução dos serviços;

Também para essas obras, a Cohapar necessita consolidar formalmente o prazo de cobertura a ser exigido no seguro de risco civil profissional e exigir da construtora responsável a apresentação da adequação da apólice no prazo previsto em edital;

A Cohapar e a Sejuf-PR devem apresentar plano de ação ou equivalente, levando em consideração o prazo de conclusão do Programa Família Paranaense, para retomar as obras e a entrega das casas na Vila Zezo em Imbituva formalizando a pactuação junto à construtora das etapas e prazos para execução dos serviços pendentes; a pactuação das responsabilidades e pelos serviços necessários de drenagem e contenções, com definição de escopo, etapas e prazos de execução; e o prazo final para entrega das 75 casas às famílias beneficiárias e para a finalização da reforma nas unidades previstas;

A Cohapar e a Sejuf-PR devem apresentar plano de ação ou equivalente, levando em consideração o prazo de conclusão do Programa Família Paranaense, para construir 80 casas em outro terreno, formalizando a definição das ações necessárias para execução da obra no novo local e prazos; o prazo para conclusão dos novos projetos e orçamento necessários para execução das 80 casas na nova área; e oprazo estimado para entrega das 80 casas às famílias beneficiárias;

A Cohapar precisa, antes de emitir termos aditivos, assegurar que o cronograma físico-financeiro é plausível com o volume de serviços a ser executado nas obras de Imbituva;

A Cohapar necessita aprimorar procedimentos internos para tramitar os pedidos de aditivo com mais celeridade, de modo a evitar que a morosidade contribua para atrasos na execução das obras;

A Cohapar precisa providenciar a correção do item sobre rampas de acessibilidade contigo no contrato relativo às obras de Imbituva;

A Sejuf-PR deve acompanhar a implantação do plano de ação ou equivalente para retomada das obras e da entrega das 75 casas da Vila Zezo em Imbituva, considerando o prazo de conclusão do Programa Família Paranaense;

A Sejuf-PR deve acompanhar a implantação do plano de ação ou equivalente para a execução em outro local das 80 casas que não puderam ser implantadas na Vila Zezo, considerando o prazo de conclusão do Programa Família Paranaense;

A Prefeitura de Imbituva necessita formalizar e dar prosseguimento às ações contidas em plano de trabalho ou equivalente acordado com a Sejuf-PR e o BID, com definição de etapas e prazos, de modo a viabilizar a desapropriação dos lotes e a execução das 80 casas que não puderam ser implantadas na Vila Zezo;

A Cohapar precisa implementar processo administrativo para aferir as causas e responsáveis por atrasos injustificados e recorrentes nas obras de Imbituva, com eventual aplicação de sanções de acordo com a legislação aplicável e as cláusulas contratuais;

A Cohapar precisa implementar processo administrativo interno para apurar e identificar as causas do desenvolvimento de projeto básico e de licitação de obra baseados em sondagem deficiente e incompleta, bem como apurar eventuais responsabilidades;

A Cohapar deve aprimorar processos internos de orientação aos municípios na elaboração dos estudos e projetos que subsidiam suas obras, bem como aprimorar os processos internos de aprovação e revisão dos projetos submetidos pelos municípios, de modo a garantir que deficiências iniciais não causem prejuízos durante a execução dos trabalhos;

Para a execução das 80 casas faltantes em outro terreno em Imbituva, a Cohapar necessita assegurar que seja realizada sondagem completa e de acordo com as normas aplicáveis, inclusive com análise da resistência do solo à penetração, antes de desenvolver o projeto e iniciar a execução das obras.

Processo nº:

419249/22

Acórdão nº:

1564/22 - Tribunal Pleno

Assunto:

Homologação de Recomendações

Entidades:

Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho

Relator:

Conselheiro Fabio de Souza Camargo